建设工程勘察设计合同
发包人(甲方):_
勘察设计人(乙方):_
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,为明确双方在建设工程勘察设计过程中的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:_
1.2 工程地点:
1.3 工程规模与特征:
1.4 工程勘察设计范围与阶段:_
(包括但不限于:选址勘察、初步勘察、详细勘察、方案设计、初步设计、施工图设计等)
1.5 预计勘察设计工作量:__
第二条 甲方应向乙方提交的有关基础资料及文件
2.1 甲方应在本合同签订后日内,向乙方提供开展勘察设计工作所需的下列基础资料及文件:
(1)工程立项批准文件或相关规划许可文件;
(2)勘察设计任务书(或技术要求);
(3)工程场地及周边的地形图、地下管线资料等;
(4)其他必要的技术资料。
2.2 甲方应对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
第三条 乙方应向甲方交付的勘察设计文件
3.1 乙方应按照国家现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程勘察、设计,并按本合同规定的进度和质量要求提交勘察设计成果文件。
3.2 勘察设计文件的内容、深度、份数及交付时间应符合本合同附件《勘察设计进度及交付清单》的约定。
3.3 乙方对提交的勘察设计文件的质量负责。
第四条 勘察设计期限
4.1 本工程勘察设计期限自年月日起至年月日止,共计日历天。
4.2 如遇非乙方原因造成的重大设计变更、甲方未能按时提供基础资料或确认文件、不可抗力等因素导致工期延误,经甲方书面确认后,勘察设计期限相应顺延。
第五条 勘察设计费用及支付方式
5.1 本工程勘察设计费总额为人民币元(大写:_元整)。
5.2 勘察设计费支付进度:
(1)本合同生效后日内,甲方向乙方支付勘察设计费总额的%,即人民币元,作为预付款;
(2)乙方提交全部勘察成果文件并经甲方审查确认后日内,甲方向乙方支付勘察设计费总额的%,即人民币元;
(3)乙方提交全部设计成果文件并经审查机构审查通过(如需)后日内,甲方向乙方支付至勘察设计费总额的%,即人民币元;
(4)余款%,即人民币元,待工程竣工验收合格后_日内付清。
5.3 甲方每次付款前,乙方应提供等额有效的增值税专用发票。
第六条 双方责任
6.1 甲方责任
(1)按本合同约定提供基础资料,并对其完整性、正确性及时限负责;
(2)按本合同约定支付勘察设计费;
(3)保护乙方的勘察设计成果,未经乙方同意,甲方不得复制、转让或用于本合同外的项目;
(4)在收到乙方文件后应及时组织审查或报批,并书面提出确认或修改意见。
6.2 乙方责任
(1)按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行勘察设计,按合同规定进度提交质量合格的勘察设计文件,并对其负责;
(2)在设计文件中选用的材料、构配件、设备,应注明规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准;
(3)负责对所提交设计文件向施工单位进行技术交底,处理有关设计问题,参加重要隐蔽工程和竣工验收;
(4)乙方交付设计文件后,按规定参加有关审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
第七条 保密条款
双方均应对对方提供的技术资料、商业秘密以及本合同内容承担保密义务,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露。此保密义务不因合同终止而解除。
第八条 违约责任
8.1 甲方未按合同约定时间支付费用的,每逾期一天,应向乙方支付应付未付金额万分之的违约金。逾期超过天,乙方有权暂停履行下阶段工作。
8.2 因乙方原因造成勘察设计文件提交延误,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的万分之。因勘察设计质量低劣引起返工或造成工程损失的,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的勘察设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金。
8.3 一方违反保密义务,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
第九条 争议解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
(1)提交__仲裁委员会仲裁;
(2)依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十条 其他
10.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
10.2 本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力。
10.3 未尽事宜,由双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
10.4 本合同履行过程中的通知应以书面形式(包括电子邮件、传真)送达对方。
(以下无正文)
甲方(盖章):_
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
地址:
电话:
开户银行:
账号:
签订日期:年月_日
乙方(盖章):_
法定代表人(签字):
委托代理人(签字):
地址:
电话:
开户银行:
账号:
签订日期:年月_日
附件:《勘察设计进度及交付清单》